因承包人违约必须作出的变更 , 因而增加的费用和工期延误 , 责任由承包人承担 。
7.验收
第23条 验收
合同期满或承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作时 , 可进行合同期满验收、阶段验收或单项验收 。
23.1 阶段验收或单项维修养护工作验收 。承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作后 , 承包人应7天内按照发包人要求提交验收报告(附验收资料) , 发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收 , 验收结果和结论作为本合同验收申请报告的附件 。
23.2 合同期满验收
合同期满后14天内承包人按照发包人要求提交验收报告(附验收资料) 。发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收 , 验收合格由发包人签署验收证书 , 颁发给承包人 。
8.争议、违约和索赔
第24条 争议的解决 。发包人和承包人出现争议时 , 要求调解、仲裁或诉讼的 , 可按专用合同条款的约定 , 采用以下的方式解决:
24.1 提请行业经济合同争议调解机构调解 , 对调解结果不能接受 , 或由于一方原因使调解结果无法执行 , 任何一方可提请仲裁或诉讼解决争议 。
24.2 签订仲裁协议或确定仲裁范围和仲裁机构 。任何一方均可将争议提交专用合同条款约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院诉讼 。
发生争议后 , 任何一方均不得以调解和仲裁或诉讼判决未果为借口拒绝或拖延按合同约定进行的工作 , 双方都应继续履行合同 。
第25条 违约 。发包人不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为 , 承包人应及时向发包人提出书面通知 , 要求发包人在期限内履行合同 , 否则有权暂停维修养护工作 , 直至解除合同 , 发包人应承担违约责任 , 支付违约导致承包人增加的费用和赔偿因违约给承包人造成的损失 。
承包人不能按发包人批准的进度计划实施、维修养护标准达不到合同约定的要求 , 或发生不能履行合同规定的义务以及使合同无法履行的行为 , 发包人对承包人发出书面警告限期整改 , 暂停支付维修养护款 , 直至解除合同 。承包人应承担采取改正措施所增加的费用 , 并按合同规定支付违约金 , 并赔偿因违约给发包人造成的损失 。
除非双方协议将合同终止 , 或因一方违约使合同无法履行 , 违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同 。
因一方违约使合同不能履行 , 另一方欲中止或解除合同 , 应提前7天通知违约方后 , 方可中止或解除合同 , 由违约方承担违约责任 。
第26条 索赔 。发包人未能履行合同约定的义务和责任 , 承包人可根据本合同有关条款按以下规定向发包人提出索赔:
26.1 索赔事件发生后7天内 , 向发包人提交索赔的申请报告 。
26.2 索赔申请报告应有索赔事件发生时的有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据 。
26.3 发包人在接到索赔申请报告后7天内进行调查审核 , 并做出决定 , 发包人在收到承包人索赔申请报告后7天后未予答复 , 应视为批准 。
9.其他
第27条 安全施工 。承包人应按合同规定 , 认真做好施工安全工作 。发包人应按有关法律、法规、规章和本合同有关规定 , 检查、监督上述工作的实施 , 对承包人故意延误或拒绝改正的 , 有权责令其停工整改 。承包人按有关规定和合同约定 , 承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用 。
推荐阅读
- 黄河为什么呈几字形,为什么绕开了陕西呢?
- 京杭运河贯通黄河的原理 京杭大运河如何穿越黄河长江的
- 黄河隧道通到哪里
- 黄河在咆哮片头曲 风在吼马在叫黄河在咆哮
- 无棣县景点
- 吴堡县景点
- 夏津县景点
- 金沙滩|黄河水灌溉金沙滩丨贺兰山东麓葡萄长廊绘就紫色生态画卷