随着市场经济的发展和人们法律意识的提高 ， 越来越多地方需要用到合同 ， 可以受到法律的保护 。那么写合同时需要注意哪些问题呢？下面是关于工程工程合同5篇 ， 仅供参考 ， 欢迎大家阅读 。
工程工程合同 篇1发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
甲方将其承建的恩施市房产局火车站片区还建房A栋地下室外墙防水工程 ， 承包给乙方施工 。根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定 ， 本着平等、公平、互惠、互利的原则 ， 结合本工程具体事宜 ， 经双方协商订立此合同 ， 当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任 ， 任何一方不得擅自变更或解除 。
一、承包方式：包工包料 ， 材料必须送检 ， 有结论报告时方可进行施工 。
二、工期要求：甲方根据现场施工需要 ， 提前三天通知乙方进场时间 ， 乙方必需按甲方预定的时间完工 ， 不得拖延时间 ， 若延期以每日200.00/日支付工期违约金 ， 从工程款中扣除 。
三、承包范围：地下室剪力墙外墙面保温工程(含后浇带的保温处理) ， 施工中的一切设施设备由乙方自行解决 。
四、质量要求：
1、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工 ， 不得偷工省料、掺杂施假 。完工后经业主方验收确认为准 。
2、保质期五年 ， 保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修 。
五、安全责任：
乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动 。在施工过程中 ， 乙方必须按照建设工程安全生产管理条例、安全操作规程和施工现场安全管理制度执行 。严禁使用老弱病残人员和童工 。施工现场处的安全及社会治安 ， 按照建设单位及辖区派出所条文执行 。总之 ， 乙方所发生的一切安全责任事故 ， 概由乙方自行负责 ， 甲方不负任何责任 。
六、结算价格及付款方式：
1、结算价格及计量方式：按实际施工数量按实结算 ， 单价 36.00 元/m2 ， 该单价无论市场价格如何变化均不作调整 。
2、付款方式：工程完工付款 70% ， 下余 20% 一年内支付 ， 保质期满 ， 结清余款 。
七、双方责任和权利：
1、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作 ， 负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底 ， 安全教育培训 。
2、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作 ， 甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场 。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场 。乙方不得以任何理由拖欠民工工资 ， 否则追究相关责任 。
八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决 ， 协商不成经双方同意市仲裁委仲裁或向人民法院起诉 。
九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效 。经济手续结算完毕 ， 合同自动失效 。本合同一式2份 ， 甲乙双方各执1份 。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程工程合同 篇2甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)
推荐阅读
- 什么是青驰菊
- 易熔合金喷头怕冻吗
- 小米怎么添加照片小组件
- 华为手机控制中心怎么恢复
- 大金湖在哪里 大金湖的位置
- 华为电量旁边设置文字
- 苹果上滑界面怎么设置
- 红楼梦后40回的作者是谁
- 曹雪芹家族为什么被雍正抄家
- 初征高寒是什么电视剧