2、乙方负责对甲方的操作和维护人员安排一次集中培训，帮助他们学会系统的操作和日常维护 。
3、乙方对工程实行 1 年保修，负责更换或/和修复有质量问题的设备，但不承担因天灾、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任 。对保修期后的系统故障或损害，公司提供有偿维修服务，并在设备修理期间尽量为客户提供暂用替换设备，以减少甲方系统的停运时间 。
4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有设备之安装及操作手册一套 。
八、工程造价
监控设备金额为：27581元（人民币：贰万柒仟伍佰捌拾壹元整）
安装调试费金额为：1654.86元（人民币：壹仟陆佰伍拾肆元捌角陆分整）
工程总造价为：29235.86元（人民币：贰万玖仟贰佰叁十伍元捌角陆分整）
九、工程付款方式
1、本合同签订之日起 3 日内，甲方支付乙方工程总造价 30 %的预付款，作为定金及购臵相关工具和设备 。
2、工程施工到摄像机安装时约工程量的50%后 2 日内，甲方向乙方支付工程总造价30%的工程进度款 。
3、工程验收合格之日起 3 日内，甲方向乙方付清剩余40%的工程款项 。十、违约责任
1、甲乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿 。
2、因乙方原因导致工期延误，由乙方偿付逾期违约金 。
3、如甲方未能按照合同条款九按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之一/每天的逾期违约金作为乙方的补偿；乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的
工期延期责任 。甲方已付金额不足乙方所供设备款时，乙方有权收回所供设备，并
由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失 。
4、在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一致协议的情况下，乙方有权拒绝甲方更改设计或设备配臵的要求 。
5、工程中途停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的返工、停工、窝工、倒运、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失 。
6、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用有关设备，由此而发生的质量或其他
问题，由甲方承担责任 。
十一、解决合同争议的方式
本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决 。如协商不能解决，可向合同签署地人民法院提出诉讼 。
十二、合同附件（监控系统工程预算清单）作为合同不可分割的一部分，同样具备法律效力 。
十三、合同附则
1、本合同一式 2 份，甲乙双方各执 1 份 。
2、本合同自双方代表签字即生效;工程验收合格，结清全部工程款后终止 。
3、本合同签订后，甲乙双方可签订补充协议以修改或补充本合同，冲突之处以最后签署生效之协议为准 。
4、本合同未尽事宜双方协商解决 。
甲乙双方同意上述条款，并签字确认如下：
甲 方： 乙 方：
代表人： 代表人：
联系电话： 联系电话：
签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日
推荐阅读
- 维修水暖工程合同
- 工程监理合同范本
- 工程师岗位承诺书
- 工程外包协议
- 2022工程质量承诺书范本
- 2022工程维修合同样本
- 2022建设工程设计合同范本
- 工程机械设备租用合同
- 2022工程质量承诺书范文
- 2022工程材料采购合同范文【三篇】