云南龙网

  1. 首页 > 云知道 > >

重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同( 五 )

小知识


(二)施工过程中任何一方无法定事由要求终止合同的，须向另一方以书面形式提出，经双方同意后办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按工程造价的______%赔偿，解除本合同 。
(三)因施工质量不合格，乙方不予整改、未在约定期限内整改，或经整改后仍不合格的，甲方可另请他人整改，与整改有关的一切费用由乙方承担 。
(四)任何一方因违反法律、法规等规定而受到罚款或给对方造成损失的，由责任方承担责任，并赔偿对方损失 。
(五)甲方责任
1、未按规定的时间和要求提供材料、场地、技术资料以及由甲方引起的其它原因，造成乙方停工、窝工的，除工期顺延外，每停工或窝工一天，由甲方向乙方支付工程造价_______‰的违约金 。
2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同约定款项，每逾期一天，由甲方向乙方支付迟延部分工程款______‰的违约金 。
3、工程未经验收，甲方提前使用，由此造成无法验收和损失的，由甲方自行承担 。
(六)乙方责任
1、应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其它物品，如有损坏，应照价赔偿 。
2、经专业部门检测，室内空气质量不达标且属于乙方责任的，乙方应进行综合治理 。因治理造成工程延期交付的视同工期延误 。若乙方不予治理或未在约定期限内治理，甲方有权另请他人治理，与治理有关的一切费用由乙方承担，若治理后仍不达标的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失 。若甲方对不达标也负有责任的，双方应根据责任大小合理分担有关费用和损失 。
3、由于乙方原因，工程质量达不到约定的质量标准，乙方负责返工，工期不得顺延 。
4、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天，由乙方向甲方支付工程造价_______‰的违约金 。
十四、争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解 。不愿协商、调解或者协商、调解不成的，当事人也可按下列第______种方式解决：
1、提交重庆仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉 。
十五、附则
1、本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效 。
2、合同签订后工程不得转包，否则甲方有权拒付工程款 。
3、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份 。
4、合同附表为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力 。
十六、其它约定条款(共_____条)
甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：
乙 方(盖章)

推荐阅读


上一篇：武汉地区室内装饰装修施工合同

下一篇：上海市家庭居室装饰装修施工合同