工程量清单漏项 ， 属招标人责任 。本人投标也很多了 ， 一般建设工程 ， 漏项问题都是过程中和最后结算提出 ， 追加价款的 。针对于工程量清单漏项问题的处理方式 ， 要看招标文件里有没有要求 ， 需要投标人提出答疑 ， 不提出会不会中标后默认不调整等等 。 ， 同时应当注意 ， 招标工程量清单漏项责任的转移不得明显违背公平与诚信原则 ， 否则 ， 法院或仲裁机构亦在个案中对相关责任的分担予以调整 。
编制招标清单漏项了怎么办？
《计价规则》中规定措施项7a686964616fe58685e5aeb931333431373936目是指为完成工程项目施工 ， 于工程施工前和施工过程中必然发生的 ， 但不形成工程实体的项目组成 ， 因此清单编制人应根据拟建工程的实际 ， 并综合考虑各方面因素 ， 参照《计价规则》中规定的通用项目和专业项目 ， 详细列出符合拟建工程实际的措施项目清单 。
《计价规则》规定 ， 投标人投标时可根据拟建工程及企业实际、施工方案等在投标报价中调整措施项目(但必须在投标书中标明) ， 一旦中标 ， 则所调内容、费用即被接受 。对于由于工程变更连锁引起的相关措施项目的调整 ， 则按《计价规则》第4.2.9.条办理 。工程量清单漏项 ， 属招标人责任 。如果图纸上有 ， 但清单中没有 ， 通常情况下的做法是：1、看这一项与清单中其他项有没有相关 ， 有相关就用已有的项目在结算时进行增量；2、这一项与清单中其他项没有相关 ， 通常进行认价；3、认价分为材料认价、做法认价、包工包料认价 ， 看你需认价的是哪一类；4、有的认价由于图纸上做法或材料不明确 ， 需要出工程洽商才行；5、出完工程洽商 ， 看是否需要认质（材料认价或包工包料认价） ， 需要认质的 ， 先认质后认价 ， 全称为认质认价；6、认价完就可以进行报价了 ， 就是确认的单价乘以工程量的总价 。
7、报完价 ， 进行工程量的核对 ， 最终确认这一项的总价 。在施工过程中承包商要及时与业主沟通 ， 图纸上不明确的地方主动提出要求设计确认 ， 以免耽误采购时间 ， 延误工期 。这里牵涉到一个承包商内部部门协调的问题 。分析相关约定的效力 ， 尤其是认定合同无效 ， 必须严格按照合同法第五十二条的规定进行 ， 如合同不存在法定无效情形 ， 则不应认定为无效 。
而约定招标工程量清单的准确性及完整性由投标人负责 ， 虽然有违《建设工程工程量清单计价规范》 ， 但该规范仅为国家标准 ， 并不属于法律或行政法规 ， 即违反该规定并不属于合同法第五十二条规定的无效情形 。因此 ， 原则上 ， 关于由投标人负责招标工程量清单的准确性及完整性的约定 ， 应当认定为有效 。但是 ， 同时应当注意 ， 招标工程量清单漏项责任的转移不得明显违背公平与诚信原则 ， 否则 ， 法院或仲裁机构亦在个案中对相关责任的分担予以调整 。
投标人如何处理清单漏项的问题？
针对于工程量清单漏项问题的处理方式 ， 要看招标文件里有没有要求 ， 需要投标人提出答疑 ， 不提出会不会中标后默认不调整等等 。本人投标也很多了 ， 一般建设工程 ， 漏项问题都是过程中和最后结算提出 ， 追加价款的 。很少有投标前提出 ， 甲方修改的清单的 。所以这个问题 ， 要看招标文件的是不是有特殊要求 。个人的经验之谈 ， 欢迎关注 ， 指正！！ 。
推荐阅读
- 华为哪个部门加班严重,华为的加班现象严重吗
- 电梯招标书怎么看,[说明]电梯招标书
- 医务室标书怎么写,「中卫天天快讯」5月11日中卫招聘
- 电厂在工作中如何杜绝违章,发电厂四十二项严重习惯性违章
- 新买的白阿姨发热严重，升级这个系统怎么了
- 发热似乎真的挺严重的
- 微信视频是开了美颜吗？感觉美化太严重呀
- R1耗电严重问题
- 打王者掉帧
- 6.6后耗电严重